设备采购安装合同15篇
现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编整理的设备采购安装合同，欢迎阅读与收藏。
设备采购安装合同1
合同编号：
甲方： 签订时间：年 月 日 乙方： 签订地点：
依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：
第一条 合同标的（下称：货物）及合同总价
注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。
第二条 质量要求和技术标准
1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。
2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：
（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。
（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。
4、技术标准：
第三条 保修和售后服务
乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：
1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。
2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。
3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。
第四条 价款和支付方式
1、合同总价：￥ 元 （人民币大写： ）。
2、 支付方式：
⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥ 元 （人民币大写： ）
⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥ 元 （人民币大写： ）；
⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的％款项：￥ 元 （人民币大写： ）；
⑷、合同总价剩余的％款项：￥ 元 （人民币大写： ）在质保
期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。
第五条 交货时间、地点和方式
1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。
2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。
3、交货地点： 甲方指定的地点。 4、交货方式：由乙方送货上门。
第六条 安装、调试和验收
1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。
2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后 天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。
3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。
4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方应当承担赔偿责任。
5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。
6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。
7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。
第七条 违约责任
1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。
3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。
如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的.20％计算，向甲方支付违约金。
4、乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。
第八条 不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第九条 合同的变更、中止、终止
甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。
如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。
第十条 其它
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。
（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。
（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。
甲方：
乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 电话：
邮政编码： 开户银行： 账号： 签约时间：200年月
附件：询价单、报价单
委托代理人： 电话：
邮政编码：
开户银行：
账号：
签约时间：200x 年 月 日
设备采购安装合同2
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
一、总则
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。
二、工程概况
1.工程名称：
2.工程地址：
3.本合同约定的产品及服务：依据供水工程施工图纸及甲方招投标等文件为标准，提供包括但不限于：供水设备及相关产品，供水设备运输、安装、调试及后期维护等产品和服务。
1）、安装及施工范围：本工程图纸包含的与供水设备相关的所有内容（包括但不限于：供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的所有项目）。
2）、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。
3）、乙方保证产品为全新产品，质量、规格和性能与甲方项目要求所需一致。
三、交货期和安装期
1.设备交货期：从合同生效之日起计算3天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后7日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。
2.从合同生效之日起计算60天内，乙方需按照图纸施工完毕。
3.设备的运输：乙方负责送货，运输、装卸费由乙方承担。
四、设备的调试期
1.设备调试期：甲方向乙方发出调试时间通知，乙方在收到调试通知之次日起5日内完成，调试通知的方式包括但不限于：电话通话通知、短信或微信通知、书面函件、邮箱或邮件等任何方式。
2.本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。
3.乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。
五、交货和安装地点
交货、安装地点：
六、计价及付款方式
1.计价方式：￥1380000.00元（人民币大写：壹佰叁拾捌万元整）总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括但不限于：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。
2.付款
2.1付款方式：对公转账
2.2付款时间
1）甲方根据乙方完成的工程量进度付款（付款时，乙方需给甲方开具税率为13%的增值税专用发票），工程量进度款以甲方要求为准。
2）留5%作为质保金，质保期2年，质保期内，保修、更换；质保期满2年后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方5%质保金。
七、质量标准
1.乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准。乙方所供产品因质量不符合本合同约定标准，乙方应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的'违约金，且还应赔偿甲方因此而造成的全部损失。
2.质保期：整机质保2年，终身维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在48小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。
八、验收
1.乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品牌进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。
2.乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请相关公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收（法定节假日除外），验收合格出具书面的验收结论。
3.验收标准：按本合同约定的质量标准执行。
九、双方权利义务
1.乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。
2.乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。
3.乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。
4.乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。
5.乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在合同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担与甲方无关，因此给甲方造成损失的乙方应当赔偿。
6.甲方给乙方在安装调试期间提供水、电等条件。
十、违约责任
逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付5000元履约金，如逾期超过20日，甲方可自行解除合同，并要求乙方返还支付的全部价款，且乙方应赔偿合同总价15%的违约金；若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同，并可以主张15%的违约金。
十一、附则
1.双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼。
2.本合同经双方签章后生效。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
账号：账号：
年月日年月日
设备采购安装合同3
1.卖方总责任
卖方向买方提供的 加工系统，为成套设备生产线。卖方向买方提供的该成套设备生产线是符合下述要求的：
1.1该生产线生产能力不低于 ，除卖方设备说明书载明的维修时间外，可连续运转，使年生产能力不低于 。卖方保证设备是运用卖方最新技术的全套设备
1.2生产的产品规格应为标准尺寸并符合双方对产品的要求
1.3卖方负责设备的安装、调试并使设备达到规定生产能力的试生产。具体规定依照本附件第2款
1.4卖方向买方提供操作，维修工作人员培训，并提供相应培训教材及手册具体规定依照本附件第3款
1.5卖方所提供的设备按照国家现行的标准和规范进行设计、选材，制造以及检验和实验。卖方向买方提供质量证书以确保所生产设备符合国家标准
1.6卖方应对其供应的设备和材料进行检验；质量合格证，检验和试验记录应由制造厂或卖方出具，并将这些文件提供给买方作为本合同规定的质量保证的证明
1.7卖方得向买方提交根据具体要求制订的生产及安装布置图和土建要求
2.安装、调试、试运行
2.1在买方根据卖方要求准备好场地的条件下，卖方在设备运抵买方生产现场一周内，应开始设备的安装、调试
2.2卖方安装调试时间不应长于30个工作日
2.3生产线验收的标准是连续三天生产每天连续生产 个小时，买方负责提供原料。试运行时间不应迟于XX年 月 日
2.4卖方在安装、调试、试运行完成后，应以书面形式通知买方。只要符合本合同第2.3款的要求，买方应予以认可
2.5设备未按照约定通过买方认可，每迟延一天向买方支付合同总额1%违约金；超过 天仍未验收合格，买方有权解除合同，卖方应立即返还已收款项并赔偿买方由此遭受的的其他经济损失。
2.6买方应为卖方安装、调试、达产提供支持，包括适时准备好安装人员、场地、必要的设备和工具。买方须提供足够的人力在卖方的技术指导下参与设备的卸货和安装
3.人员培训
3.1卖方应在生产设备发远时随时发远全部设备的完整技术资料。卖方应在设备安装前向买方提交书面培训计划和培训教材，培训开始时间由双方另行商定，但不能迟于安装，调试开始后3个工作日
3.2培训时间不应少于30个工作日，从设备安装之日起计算
3.3培训内容应包括设备的使用、操作；设备的保养、维护；生产线的调整等。培训应采取理论与实际操作结合的方式，卖方可对被培训人员进行考试，认可其是否合格
3.4培训人员数目包括：设备操作人员 人；设备维修人员 人；生产线调试人员 人
3.5为了保证生产线设备正常运转，由卖方派专人在第一年跟踪生产线生产，为期6个月，不连续，自设备安装之日算起
4.费用
4.1卖方派出的安装、调试、培训及跟随生产人员在到达买方设备安装所在地之前的费用由卖方承担，在到达买方设备安装所在地之后的食、宿、本地交通费用由买方承担，按买方标准计算
5.备品备件
5.1备品备件清单须满足生产线年生产 所需。该备品备件包含在成套设备生产线价格之内，买方若追加备品备件订货，双方将别在补充合同中规定
5.2卖方自工厂设备交接验收后 年内，根据买方需要，以优惠的条件供应买方本合同所涵盖的生产线所需的一切设备及备品备件，以保证设备的正常运转
5.3卖方同意，在买方紧急需要时，自接到买方订货通知到发货不应超过 小时，并以前款优惠价格供货
6.付款方式、交货期
6.1买方分三批付款：在合同生效后 天内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备安装、调试、试运行完毕，经买方认可一周内，买方向卖方支付合同总额 %货款；设备正常运行 天，经双方正式验收合格后一周内，买方向卖方付合同总额 %的货款；质保期满后付清余款
6.2卖方应在收到收到买方第一批货款后 天内，完成设备的交货。卖方负责货物包装、运输及保险
6.3货物到达最终目的地起 天，如发现品质或数量与本合同规定不符时，包括属于保险公司或运输公司责任，买方有权要求换货或索赔及所有因换货及索赔引起的一切费用包括但不限于检验费、换货的费用、仓储及装卸费，由卖方负担
6.4延迟交货及罚金：卖方如不能按照合同规定的时间交货，只有在卖方同意根据双方协商扣除罚金的条件下，买方同意延迟交货。罚金为每7天罚合同总金额的0.5%，不足7天按7天计，但赔付不超过有关货物金额的5%，如卖方交货晚于本合同规定的.时间10周，买方有权取消本合同，而卖方仍应毫不延迟地如上所述向买方交付罚金
7.保修
7.1自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为 年。保修期内，卖方必须在接到买方保修通知后 天内派人至买方现场维修
7.2保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏，卖方负责免费维修，设备材料成本费用由买方承担
7.3保修期后，卖方必须在接到买方维修通知后 天内派人至买方现场维修。设备的维修、更换，买方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定
7.4保修期内，卖方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%
7.5卖方超过三十天仍未履行保修义务，买方有权解除合同并要求赔偿经济损失；卖方未能在接到买方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，买方有权要求卖方换货或解除合同并要求卖方赔偿经济损失。保修期后，卖方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，卖方向买方支付合同金额 %的违约金并赔偿买方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%
8.不可抗力
如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后7个工作日内，及时通知对方并有责任避免损失的扩大。
9.合同变更
未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更
10合同文本及效力
10.1合同自双方签字并盖章后生效
10.2合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
设备采购安装合同4
甲方：
乙方：________有限公司
甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络硬件设备采购、安装、调试等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及附件的各项内容。
一、合同金额：
本合同总额为（大写）人民币____ （￥ ____ 元）。
二、验收时间：
1、验收时间：合同签订起____日内，即__年__月__日之前；
2、验收内容：乙方按甲方要求安装并调试完毕：
（1）所有网络硬件设备正常运行；
（2）连通各个网络结点。
三、结算方式及期限
1、合同签订时：甲方应支付给乙方预付款人民币（大写）____元（￥ __ 元）整。
2、所有网络设备安装、调试、验收完成后甲方在三个工作日内支付给乙方剩余款项。
3、对于本合同约定范围之外的变化，可由双方另行协商，达成一致后可作为本合同的补充条款。
4、付款信息
公司名称：________有限公司
公司账号：__________
开户行：________支行
四、双方的责任和义务
甲方：
1、按照合同约定，按时支付相应费用，
2、乙方进行现场安装之前，甲方应将电力等配套设施安装到位。
3、严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协助事项并监督工程的'实施进展。
4、按合同约定的内容进行工程验收。
乙方：
1、按照合同约定，在深入了解甲方的需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试及进度安排。
2、严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期保质完成网络安装工程。
五、合同的变更与解除
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2、如发生不可抗力事件，本合同将自动解除。
3、若甲、乙双方存在纠纷，应友好协商，无法达成一致应由当地的人民法院裁决。
4、如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。
六、本合同附件
附件1：《设备及价格清单》
甲方盖章：乙方盖章：
经办人：经办人：
签定时间：__年__月__日签定时间：__年__月__日
设备采购安装合同5
发包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
负责人：________________
鉴于甲方是_____________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：
一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：
冷库共______间，制冷设备共______套，总价款为__________元。
二、交付安装期限
自_______年______月______日开始，_______年______月______日竣工交付。
三、保修
乙方对制冷设备实行保险______年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。
四、验收
安装完毕，乙方应在竣工日起______日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起______日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的`，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。
五、结算方式及期限
1、工程量按照实际施工计算。
2、在合同签订后_______日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。
六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。
七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。
八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。
九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。
十、违约责任
由于工程款未按时到位，甲方如不能按期付款，影响工期，甲方拖延乙方的结算款按每天______%付给乙方违约金；由于乙方原因，不能按期完工，给甲方造成的损失，由乙方承担赔偿责任。
十一、附则
1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。
2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
3、本合同自双方签字盖章后生效。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方：（签字）_________________
乙方：（签字）_________________
联系电话：_________________
联系电话：_________________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
设备采购安装合同6
电梯设备订货安装调试 合 同 书
项目名称：
日 期： 2013年09月05日
电梯设备采购及安装合同
合同号：
甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格
电梯安装服务有限公司
二、 设备价付款方式及收款帐户
2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期
款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。
2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币
（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。
收款帐户：公司全称：
开户银行： 银行帐号：
安装价付款方式及收款帐户
2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直
接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另
行安排。
2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将
安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。
收款帐户：
公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982
2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。
三、 交货和收货
3.1 交货期： 按标书要求
3.2 交货方式: 运输及费用结算方式
运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1
四、收货查验
4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意
见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。
4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：
甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标
准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。
五、产品质量保证
5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。
六、电（扶）梯设备安装施工期限
6.1 本合同预计施工周期为
6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装
条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。
七、电梯安装相关的工作责任和费用
7.1甲方责任和费用
7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。
7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。
7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。
7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。
7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。
7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。
7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。
7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的'井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。
7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。
7.2 乙方责任和费用
7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。
7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。
7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。
7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。
7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。
7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。
7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。
八、质量保证：
8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。
8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。
8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。
九、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。
十、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
设备采购安装合同7
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：
一、设备及安装总造价：人民币 元(大写： 元整)，(附详细子目设备清单)。
二、付款方式：
1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币 元 (大写： 。)
4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的'3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任
1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。
2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设备采购安装合同8
合同编号：
签订日期： 年 月 日
电梯设备采购合同
买受人： （以下简称甲方） 出售人： （以下简称乙方）
第一条 根据《中华人民共和国合同法》和国务院《特种设备安全监察条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。
第二条 合同价款
本合同总价款为
电梯名称、型号和价款（本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，
设备规格、型号等技术数据详见本合同【附件1】：电梯技术规格表。
第三条 工期
电梯设备到施工现场日期为年月最多不超过三批。）
第四条 质量标准：合格 第五条 付款方式
1、合同签订后7天内支付全部合同款的5%作为定金，要求的设备到场日期60天前支付合同款15%的排产金，并将付款凭证盖章传真或寄送至乙方的法人委托人，并
注明付款单位名称、合同编号；同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督的部门验收合格后保函自行失效。
2、发货前5天支付合同款70%作为提货款，同时乙方开出同等金额有效期为6个月的银行履约保函给甲方，设备经当地负责特种设备安全监督部门验收合格后保函自行失效。
3、电梯货到工地验收合格后支付合同全部尾款，同时乙方提供合同总价5%质保金保函，保质期满，结清甲方代付维修款后保函失效。
4、甲方按照本合同约定向乙方支付每批电梯设备款前，乙方应给甲方提供全额的增值税发票。
5、甲方有权根据实际需要要求乙方分批制造和发运，但最多不得超过三批。除定金外，甲方根据每一批次实际数量和金额向乙方支付电梯设备款。
6、如果收款方名称与乙方名称不一致，甲方有权决定不支付合同款。由此而引起的任何延误或问题，甲方不承担任何责任。
第六条 交付与验收 1、交付的时间和地点： (1)预定交付时间： (2)交付地点： 2、验收
(1)甲方在乙方交付前，负责提供合适的电梯设备存放场地。
(2)甲方、乙方、安装单位和监理单位等根据发运资料对运抵的所有设备包装完整性及装箱数量进行清点，各方签字确认后即表示交货验收完成。但此验收并不能免除任何乙方对交货产品存在设计、制造、使用性能方面缺陷和不合格的责任、违约责任及对甲方造成损失的赔偿责任。安装过程中，乙方负责编写开箱记录，发现有缺失、损坏的主机和零备件，由乙方负责及时补齐，保证安装进度。
(3)乙方送货时，须提供质量保证书和检验合格证等相关资料，否则，甲方有权拒收。
(4)货物采购及工程安装验收合格并不免除乙方对所供应设备的质量保证责任。 第七条 合同设备运输
1、乙方负责合同约定采购的设备运输至指定地点，全部设备的运输费、运输保险费、装卸费、二次搬运及货物保管费等费用已计入合同总价内。
2、乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3、乙方在送货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由乙方自行承担。
4、乙方在送货过程中因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便由乙方自行协调，乙方不能要求追加任何费用，更不能据此延误工期。
5、乙方在设备装卸、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与甲方无关，由乙方负责处理并负法律责任，乙方承担货物在交付给甲方前发生的一切毁损、灭失的风险。
第八条 产品质量保证
1、双方确认：本合同所指的全部电梯制造商为：
电梯生产厂家根据GB/T21739-20xx《家用电梯制造与安装规范》进行制造与安装。 2、乙方承诺提供的电梯产品是全新的、未曾使用的，符合国家相关标准和强制性要求的，经质检合格，允许销售使用的产品。乙方对其所提供的电梯及其安装后的设备质量承担全部责任。买卖双方在签署本合同同时对设备相关技术文件进行盖章确认，买方应保证提供的技术文件中记载的数据与安装现场实际尺寸、数据一致。
3、根据国务院令（20xx）第373号文件规定，电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的`单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
第九条 技术文件和要求
1、每台电梯应具备整套随机技术文件并经妥善包装随电梯设备一同发运，若有任何文件遗失，乙方须在15天内将这些资料免费邮寄给甲方，包括但不限于以下内容：
(1)电梯土建总体布置图 (2)电气安装图
(3)电气设备及系统原理图 (4)电气设备及系统安装线路图 (5)安装调试手册 (6)说明书及操作手册 (7)维修手册
(8)制造、安装标准和技术规范
(9)零部件清单和易损件清单；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产名录 (10)产品合格证和生产许可证 (11)制造商的资质证明
(12)安装委托书和安装单位的资质证明
2、交货时乙方须向甲方提供全套技术资料和文件，至少应包括以下内容： (1)设备装箱清单 (2)质检合格证明 (3)检测报告 (4)中文标注 (5)安装中文说明书 (6)使用维修保养中文说明书 3、电梯技术规格表见【附件1】。 第十条 保修义务
1、本合同为二年的质量保证期，保证期内免费维修保养。
2、电梯保证期自本合同约定的电梯经验收合格、获得验收合格备案证书及准用证书，移交给甲方投入运行之日起24个月（起始日按照电梯移交批次计算）。在电梯保证期内，乙方将对由于使用不当或人为损坏之外的原因引起的任何损坏部件，负责免费维修、更换。经乙方免费维修、更换以后还是不能符合质量标准以及安全运行需要的，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此受到的相关经济损失。
3、乙方有责任承担在电梯使用区域设立常驻维修机构，对电梯进行定期维护和即时修理，维护保养每月不少于2次。
4、保证期内，乙方应在甲方发出报修通知后 60 分钟内安排专业维修人员到达事故现场处理使用障碍。（维修人员： 联系电话：）24小时提供服务，节假日不休。在保证期内，若乙方未能在甲方要求的合理时间内完成对产品的维修工作，则甲方有权委托第三方对该产品进行维修，并由乙方负责支付因此而产生的所有费用并加倍赔偿甲方的损失。甲方有权直接从尚未支付给乙方的款项中扣除上述费用和损失赔偿费而不需要乙方确认，若不足以抵扣的，甲方有权向乙方追偿。
5、电梯保证期满5年内，乙方保证仍对所供电梯持续提供维修必需的备品、备件，甲方按乙方合同中所提供的易损件零部件、控制系统和主要元器件清单及详细分项报
设备采购安装合同9
发包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
以合同法为依据，甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商，双方协商一致，将该工程交乙方施工，为明确双方责任，特签订如下协议供双方遵照执行。
一、工程概况
1、合同范围：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、合同价款：
二、合同工期
1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天，安装期_______日历天（日历日，含法定节假日和公休日）；
2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算；
3、安装期是从买方对货物验收合格，发出安装指令时开始计算。
三、付款方式
1、合同签订时，甲方支付工程款的______%作为预付款。
2、乙方完成工程的一半时，甲方支付工程款的_______%。
3、乙方完成本工程时，甲方支付工程款的_______%，剩余5%作为质保金，在保修期满时无息支付。
四、甲方权利及义务
1、甲方有权监督乙方的维护服务，若乙方存在不符合约定的行为，甲方有权要求乙方进行更正；
2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏；保证所有的使用者都必须具备相关资质，避免违章操作；
3、承担维护过程中所发生的水费及电费；
4、在收到乙方通知验收后，及时组织人员验收，甲方应及时按照合同约定付款。
五、乙方权利及义务
1、乙方承诺在合同有效期内，承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任；
2、乙方须接受甲方的监督，对于甲方提出意见应予接受并改正；
3、乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业；
4、工程完工时，及时向甲方发出验收通知。
六、质量目标
本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的`有关规定，包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。
七、违约责任
双方应恪守本合同所有条款的规定，如有一方违反或不遵守本约定，责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。
八、争议处理
由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，双方均可向工程所在地人民法院起诉。
九、附则
1、本合同自双方代表签字起生效。
2、本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
工程所在地：
签订时间：_______年_______月_______日
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
工程所在地：
签订时间：_______年_______月_______日
设备采购安装合同10
甲方： 签订时间：年 月 日 乙方： 签订地点：
依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：
第一条 合同标的（下称：货物）及合同总价
注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。
第二条 质量要求和技术标准
1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。
2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输：
（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。
（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。
4、技术标准：
第三条 保修和售后服务
乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：
1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。
2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。
3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000 元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。
第四条 价款和支付方式
1、合同总价：￥ 元 （人民币大写： ）。
2、 支付方式：
⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的%款项：￥ 元 （人民币大写： ）
⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的%款项：￥ 元 （人民币大写： ）；
⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向乙方支付合同总价的％款项：￥ 元 （人民币大写： ）；
⑷、合同总价剩余的％款项：￥ 元 （人民币大写： ）在质保
期满后甲方接到乙方通知的十五个工作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。
第五条 交货时间、地点和方式
1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的日内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点，并在交货日内安装调试完毕，并免费提供技术培训和咨询服务。
2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。
3、交货地点： 甲方指定的地点。
4、交货方式：由乙方送货上门。
第六条 安装、调试和验收
1、数量清点：在到货当日，由甲方对货物数量进行清点。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明；货物以密封包装箱形式送达的，甲方只先行清点包装箱的数量；货物安装时，双方共同开箱验收。。
2、产品到甲方工厂后，由乙方负责安装，并进行设备调试。乙方接到甲方人员通知后，乙方工作人员应当在48小时内进行到甲方工厂现场进行安装。乙方应当在到达现场后 天内完成设备安装，并且设备应当调试完毕，可以进行正常的生产。
3 、在安装、调试前2日，乙方技术服务人员应当向甲方工程技术人员做设备技术交底，乙方应当提供设备技术参数、说明书、资料、图纸，讲解和示范及将要进行的程序和方法。
4、乙方技术服务人员安装、调试过程中，对重要工序，乙方技术服务人员应当明确告知甲方工程技术人员，并且甲方工程技术人员要对施工情况进行书面确认，否则甲方工程技术人员有权要求乙方技术服务人员停止安装、调试，乙方应当主动停止设备的安装、调试工序。经甲方书面确认的工序如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方应当承担赔偿责任。
5、为使甲方相关操作人员对设备能进行正常操作、维护、保养,乙方应当免费对甲方相关操作提供相应的技术培训,并免费提供培训资料,培训应当与工程进度相一致。培训完成后，甲方的操作人员应具备能独立操作、维护、保养设备的能力。
6、乙方派出员工必须具有相关的资质，并且严格安装相关规定操作施工，如乙方员工发生事故的，由乙方自行承担，与甲方无关。
7、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后个工作日内，按照本合同第二条的约定，甲方组织质量验收，双方签署书面验收单。
第七条 违约责任
1 、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款部分的万分之五/日计算，向乙方支付违约金。 2 、乙方逾期交付货物或逾期完成调试的，每逾期一日，按合同总价的万分之五/日计算，向甲方支付违约金；乙方仍需履行合同向甲方交付货物或调试义务；如乙方逾期 15天仍未交货或调试后验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。
3、乙方交付货物或部件的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换货物，未按时更换的，视作乙方逾期交货，按本条前述第2款处理。
如经更换，货物质量仍不符合本合同约定的，甲方有权解除合同，乙方应及时退还甲方全部已付款项，并按合同总价的20％计算，向甲方支付违约金。
4、乙方保证本合同项下货物的`权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的20％向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
5、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方的损失。
第八条 不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第九条 合同的变更、中止、终止
甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。
如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。
第十条 其它
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，由上海仲裁委员会作出仲裁，并适用其仲裁规则。
（二）附件、询价单、报价单是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力；有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。
（三）本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式4份，甲方执2份、乙方执2份。
甲方：
乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 电话：
邮政编码： 开户银行： 账号： 签约时间：200年月
附件：询价单、报价单
委托代理人： 电话：
邮政编码：
开户银行：
账号：
签约时间：年 月 日
设备采购安装合同11
甲方(需方)：
乙方(供方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、
第一条 产品设备型号、数量及价格：
1.1见附件
1.2合同总价格：本合同设备及相关技术服务等总价为人民币。以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装调试费、使用培训费、质保期内维修和技术服务费等。
第二条 付款方式：
2.1货款支付：本合同签订后，乙方在本合同约定的时间内将设备送到甲方指定收货地
第三条 设备交货：
3.1交货日期：合同签订后，乙方开始备货，应在月方指定收货地址。
3.2交货地点：
3.3如因甲方对本项目工程设计进行变更需对设备规格型号进行调整，则甲方应在发货
第四条 包装运输:
4.1包装：设备包装为原生产厂家的包装，凡由于乙方对货物包装不善致使货物遭到损
4.2运输费用：达到甲方指定地点的运输费用全部由乙方承担。
第五条 设备初验：
5.1设备到达甲方指定的安装场所后，由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收(设
5.2乙方保证甲方所购监控设备产品系优质合格、全新的商品，设备和材料的选型均符
第六条 安装：
6.1设备安装：本合同设备产品的安装工作由乙方承担。
6.2系统调试：本合同设备的调试工作由乙方承担，在安装完成后进行设备安装调试时，由乙方全权负责设备调试工作。
6.3使用培训：甲方代表和使用管理员的操作培训由乙方培训，由乙方到甲方公司进行，具体内容和方式由双方指定代表另行商定，具体时间由甲方通知乙方。
第七条 售后服务：
7.1售后服务期限：从乙方供货之日起整机免费质保壹年，部份件两年(如硬盘、显示器)。在质保期内乙方免费上门维修及更换。
7.2售后服务响应时间：服务响应时间为24小时。乙方在24小时内解决出现的问题与设备系统故障，如果乙方维修不及时，甲方有权自行处理，所涉及的维修费用由乙方承担。
7.3在用户使用中，如果发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符，乙方应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场，所有费用由乙方承担。当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新计算。
7.4乙方对系统提供终身技术支持和维护，质保期满后，乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。
7.5即使在质保期内，属于下列情况者均不属于质保范围：
1)用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者;
2)用户自行拆装，更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者;
3)因天灾人祸，如雷击、火灾、风灾、水害、地震或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。
第八条 违约责任：
8.1乙方应在合同签订后按照合同规定时间把设备产品运抵到甲方指定地点。
8.2任何一方因不可抗力因素(如：战争、地震、水灾、火灾、暴风雪)造成甲乙双方不能按本合同条款履行义务时，可以免除甲乙双方的`责任，但无法实施合同义务方应承担举证责任，同时本合同能够履行的部分条款应继续履行。
8.3本合同签订后双方必须全面履行。如因故需要变更或解除，需经双方协商一致另立
8.4合同转让：未经双方协商一致，任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人;否则合同转让无效，同时还应承担保密责任。
第九条 保密责任：
9.1本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息，双方都负有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。
9.2甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方均不得将对方信息透露给第三方，否则，视为违反保密义务，承担保密责任。
9.3保密期限：本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。
第十条 安全责任：
10.1本合同所设及到的乙方在安装过程中产生的一系列安全问题，由乙方负责，甲方不承担任何安全责任。
第十一条 合同争议的解决方式：
11.1本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决，如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
第十二条 其他事宜：
12.1本合同一式两份，甲方一份乙方一份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效，传真件具有同等效力。
12.2本合同其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清为止。
甲方(签章)： 乙方(盖章)：
代表签字： 代表签字：
设备采购安装合同12
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、施工期限：
本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为________年____月____日。竣工验收日期：________年____月____日。
四、工程内容及质量要求
乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。
五、维修工程造价：
本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写 百 拾 万仟 佰 元整。： 元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。
六、付款方式
1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(10000.00)为本合同定金。
2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整(30000.00)为工程进度款。
3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(： )
4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。
七、双方违约责任
1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。
2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。
3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程 所在地人民法院起。
八、其他
1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。
2、如遇下列情况，工期应相应延期
(1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。
(2)在施工中因停水、停电影响6小时以上时。
(3)甲方未按合同支付工程进度款给乙方而 影响施工进度时。
3、设备安装过程必要破坏的土建，修复应由甲方负责。
4、
(1)工程设备预算表(或设备清单数量)，经双方协商签字后所补充的文件等均为本合的.组成部分，具有同等的法律效力。
(2)本合同依法鉴订，即具有法律效力，任何一方不得擅自改变或解除合同。
(3)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
开户行：中国XX银行
帐号：
签订日期：________年____月____日
设备采购安装合同13
发包方（以下简称甲方）：_____________
承包方（以下简称乙方）：_____________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：
一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程
二、承包范围：
施工图纸中所包含的所有消防系统设备；
以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。
三、承包方式：按中标价
四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。
五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。
六、合同价款：（人民币）_____________________
七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。
施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。
八、工程质量：
1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。
2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。
3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；
（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；
（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
九、工程验收
（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。
（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：
1．设备合格证
2．系统工程竣工图
3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料
4．竣工报告及竣工通知书
（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。
十、质保期
质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。
十一、售后服务措施
（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；
（二）培训内容为：
1．报警和灭火的基本原理；
2．设备的操作使用和维护；
3．紧急情况的处理程序和补救措施。
（三）服务措施：
1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。
2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。
十二、双方责任：
（一）乙方责任：
1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。
3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。
4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的.监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的全部责任和费用由承包人承担。
5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。
6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。
7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。
（二）甲方责任：
1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。
2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。
3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。
4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。
5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。
6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。
十三、纠纷解决办法
执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十四、合同解释顺序：
（一）本合同文件
（二）招标文件及其答疑补充文件
（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺
十五、其它条款：
1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。
2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。
3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。
4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。
5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。
合同签订时间：________ 签订地点：________
发包方（章）：________ 承包方（章）：____
代表签字：____________ 代表签字：________
电话：________________ 电话:_____________
地址：________________ 地址：____________
开户银行：____________ 开户银行：________
银行账号：____________ 银行账号：________
设备采购安装合同14
甲方: 投资有限公司
乙方:
一、工程项目：
1、工程名称：大酒店音响系统采购及安装工程 。
2、交货及安装工程地点： 贵州省。
3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、设计、包安全、包调试、包培训为承包方式（含土方部分）。乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料（具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单），承包整个系统的设备供应及安装和调试。
二、音响系统总造价及其支付：
1、本音响系统（含税）总造价为人民币大写：设备总款人民币：￥310189.00元（大写：壹拾柒万壹仟壹佰元整 ），经甲乙双方协商，全部设备款优惠后实收：￥270000.00（大写：贰拾柒万元整）。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整。
3、工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
（一）合同签订后预付工程款的5万元作为定金。
（二）甲方装修完工提前一个星期通知乙方备货，货到甲方工地，甲方验货付款￥150000.00（壹拾伍万元整），乙方进行安装调试。
（三）工程全部完工，甲方付给乙方￥60000.00.（陆万元整）；剩余10000元作为质保金，一年后支付（以验收期为准）。
（四）乙方在收款前应提供等额的专用发票给甲方，对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为，甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。
4、竣工资料
乙方提供竣工图的约定：乙方提供竣工图及技术资料叁套（一套正本，两套副本）。提交竣工资料的截止日期为竣工后5天内。提交上述资料的费用被认为已包含在本合同总价中，如果乙方不提交竣工资料，则不认为工程已竣工验收合格，仍需按第七条第1款的约定承担违约责任。
三、工期：
1、本合同签订后，乙方于 年 月 日进场，到 年 月 日完成安装、调试即竣工验收合格（以通过甲方验收合格为准）。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
3、施工期间由于非甲方造成的一切损害由乙方承担。
4、乙方未能按工期开工的，每延期一日，应付合同总金额的3%作为违约金。
四、供货及安装：
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方安装本工程使用的材料、设备必须符合国家标准和行业标准并符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3、乙方提供的设备及线材必须按配置品牌，甲方验收后方可安装，乙方在安装调试过程中，甲方需增加设备的情况下，乙方必须按照合同清单单价结算。
4、乙方提供的设备及线材不得侵犯相关单位和个人的专利权、商标权及其他知识产权，否则须赔偿甲方的一切经济损失（包括直接和间接经济损失）。
五、维修保养：
1、本音响系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起 24 小时内派技术人员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。
2、音箱单元三年包换，质保期后提供终身维护，并承诺只收取最低维修费用及材料成本费。
3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。
4、保修期满后，乙方提供三年的无偿技术服务。
5、乙方应安排一名专业技术人员对工程甲方技术及操作人员（人员人数名单由甲方确定）针对本音响系统的操作使用、日常维护及常见故障处理免费进行培训。保证参加培训人员均能对整个音响系统有全面的了解，并能熟练掌握设备的操作和日常维护。
六、双方责任：
（一）甲方责任：
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的7日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、委派 为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责承担责任与费用并报告甲方及有关部门。
2、施工中造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材竣工验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或客户财产，由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任：
1、乙方若不能如期竣工验收合格，乙方同意支付违约金。延迟竣工违约金将从甲方向乙方的付款中扣除。每延迟竣工一天，违约金为本合同总价的3%。若乙方在合同规定的完竣工时间内，推迟一个星期仍然不能竣工，则甲方有权终止合同并要求乙方支付本合同总价的20%作为违约金。（注：竣工即指竣工验收合格）
2、乙方提供的`设备质量不合格时，应当无条件予以更换或退货，因此造成的逾期完工，乙方应当按第七条第1款的约定承担违约责任。由于乙方产品质量问题或乙方逾期完工给甲方造成其他直接和间接损失的，乙方还应承当赔偿责任。
3、乙方提交的设备出现数量不足时，甲方有权要求做出以下措施：（1）要求乙方按合同要求的数量补足，并承担由此给甲方造成的一切损失；（2）甲方可向第三方购买同类设备，乙方应承担甲方多支付的相关费用，并承担由此给甲方造成的一切直接和间接损失。
4、甲方若逾期付款，则甲方除应支付未付款项外，还应按照中国人民银行活期存款基准利率向乙方支付未付款项的利息。
5、乙方违反本合同约定的，须承担甲方维权所产生的包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、公告费、差旅食宿费等一切费用及损失。
八、其他事宜：
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何
一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果3日内不答复视为不认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。
7、具体配置品牌、生产厂家、数量、单价详见合同清单。
8、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
签约代表（签字）：签约代表（签字）：
本合同的签订时间：年
本合同的签订地点：
月日
设备采购安装合同15
甲方：__________
乙方：__________
__________年__________月__________日
1、合同总则：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关规定、本着友好、平等协商的原则。甲方委托乙方为该项目（）提供（）设备、安装施工任务制定本合同条款，以明确合同双方的权利和责任。
甲方权利和义务
1、甲方提出施工具体要求。
2、在工程施工中，甲方应积极配合，为乙方顺利完成施工任务给予支持和方便。指定专人配合乙方工程范围的工作，协调工作。在合同项目的执行期间，为了项目的顺利实施，甲方应当向乙方提供一切便利条件，包括乙方项目经理要求甲方提供项目实施必要的支持。
3、在施工过程中，如甲方需要增加材料设备或工作量，甲乙双方现场办理工程洽商。
4、按本合同规定及时付款。
乙方责任
1、乙方应选派优秀的技术人员及施工人员进行项目的实施，按照合同中有关条款明确的设计、按质、保量、及时、完成项目。
2、合同内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息。
3、保设备质量和施工质量。无特殊情况，应确保按期竣工。
4、遵守现场管路规定，安全、文明施工，如因乙方人员违反操作规程或有关规定，出现设备或人身安全事故，责任自负。
2、合同总金额及支付条款
1、本工程合同金额为：￥大写：__________（人民币）。
2、付款方式
1）本合同自签定当日，甲方支付乙方合同总额的%，即：__________。乙方收到本期款后，将马上部署派布线系统材料及施工工具进场，施工人员进场开始进行布线管路施工和穿线。
2）设备工程全部完工，甲乙双方共同验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总额的%，即：__________大写：__________（人民币）。
3）乙方收到甲方款后，全部设备和材料正式移交甲方使用。
4）付款以汇款、支票或现金方式均可。乙方在收到每笔合同款后3日内向甲方开局正式发票。
3、供货及设备验收（货）
1、交货地点：__________
甲方所在地：__________
2、工期为：__________天。
3、乙方将根据工程实施计划进度，将工程所需设备及时运送到位（不可抗力除外）。
4、乙方保证提供的材料与设备是全新的、高质量的`、符合合同要求的，乙方保证设备的正常运行使用。
5、设备验收：设备到达现场前一天，由双方项目负责人员负责设备的验收。
4、合同生效及其它
1、本合同自甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
甲方盖章：__________
甲方代表人签字：__________
甲方指定联系人：__________
联系电话：__________
签约时间：__________年__________月__________日
乙方盖章：__________
乙方代表人签字：__________
乙方指定联系人：__________
联系电话：__________
签约时间：__________年__________月__________日
【设备采购安装合同】相关文章：
设备安装采购合同01-07
供水设备采购安装调试合同05-21
擦窗机成套设备采购安装工程合同11-28
采购安装合同07-08
（精选）设备采购合同07-08
设备采购合同07-16
采购安装合同模板11-22
橱柜采购安装合同06-24
采购监控设备合同10-29